+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на оказание дендрологических изысканий

Статья 1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Контракта Сторонами согласованы следующие определения и термины:. К Техническому заданию могут прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения работ: копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов схем с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов схем с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок трасс или акта выбора площадки трассы строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли землепользователями и другие необходимые материалы. Техническое задание составляется Заказчиком и согласовывается Подрядчиком.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на проведение изыскательных работ

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию. Форма поиска Поиск. Подряда на выполнение инженерных изысканий. Предмет договора. Работы по настоящему договору выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

Работы по настоящему договору выполняются с использованием машин и механизмов Подрядчика с экипажем при наличии потребности в них. При выполнении обязательств по настоящему договору Стороны руководствуются:. Часть 1. Общие требования" , СНиП "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" , техническими условиями, техническими регламентами, марками и т. При этом такие Стандарты Сторонами не подписываются, а утверждаются Владельцем стандарта.

Подписание Сторонами настоящего договора означает, что Стороны при заключении настоящего договора согласились на обязательное применение положений указанных в настоящем договоре Стандартов в отношениях по настоящему договору. При необходимости Подрядчик может запросить у Заказчика электронный экземпляр всех необходимых ему в работе стандартов. Членство в СРО данные о метрологической аттестации средств измерений. Обязанности сторон. Общие обязанности Подрядчика. Выполнить своими силами и средствами работы.

Привлечение к исполнению своих обязанностей других лиц субподрядчиков допускается только с согласия Заказчика. Принять на себя риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования, машин, механизмов и иного имущества Заказчика в связи с исполнением настоящего договора. Нести ответственность за порчу имущества Заказчика и третьих лиц при выполнении работ по настоящему договору.

Принимать ежедневно участие в селекторных совещаниях Заказчика в режиме видеоконференции в следующее время:. Также еженедельно участвовать в производственных совещаниях Заказчика в установленные даты и время, определенные в информационном письме от Заказчика, направляемому Подрядчику за три рабочих дня до начала совещаний. Весь документооборот, в том числе бухгалтерский, по данному Договору вести в информационной системе Заказчика, персонализированный доступ к которой Подрядчиком должен быть оформлен до заключения настоящего договора.

В случае появления технических сбоев в работе информационной системы Заказчика, передавать документы другими доступными Подрядчику способами с последующим дублированием их в информационной системе Заказчика в течении трех рабоч их дней от даты восстановления ее работоспособности.

Обязанности Подрядчика перед началом выполнения работ. В случае, если в список работников Подрядчика и или в их личные данные были внесены изменения, то Подрядчик обязан предоставить такие изменения Заказчику в течение одного рабочего дня с момента возникновения соответствующих изменений. Оформление пропусков осуществляет лицо, ответственное за ведение учета товарно-материальных ценностей ТМЦ , физических лиц ФЛ и транспортных средств.

В случае утраты пропуска, Подрядчик обязан немедленно письменно сообщить об этом уполномоченному представителю Заказчика, осуществляющему контроль за пропускным режимом. При завозе на Объект и вывозе с него инвентаря, инструментов, материалов, оборудования, машин и механизмов предоставлять лицам, лицо, ответственное за ведение учета ТМЦ, ФЛ и транспортных средств, сопроводительные документы на них, подписанное Заказчиком сопроводительной письмо и ставить подпись в журнале учета товарно-материальных ценностей на строительной площадке возле отметки о поступлении соответствующих ТМЦ, машин и механизмов на Объект.

Обязанности Подрядчика при выполнении работ. Выполнить все работы в соответствии с: положениями документов, указанных в п. Предоставить для выполнения работ по настоящему договору материалы и оборудование, качество которых соответствует положениям документов, указанных в п.

Соблюдать меры по охране труда, охране окружающей среды, противопожарной и промышленной безопасности не только в отношении выполняемой им работы, но и в отношении всего строительного объекта. В противном случае Заказчик имеет право взыскать убытки по всему строительному объекту, связанные с несоблюдением правил охраны труда, охране окружающей среды, противопожарной и промышленной безопасности работниками Подрядчика.

СТД ИСП-21 Договор подряда на выполнение инженерных изысканий

Статья 1. Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Контракта Сторонами согласованы следующие определения и термины:. К Техническому заданию могут прилагаться графические и текстовые документы, необходимые для организации и проведения работ: копии имеющихся топографических карт, инженерно-топографических планов, ситуационных планов схем с указанием границ площадок, участков и направлений трасс, генеральных планов схем с контурами проектируемых зданий и сооружений, картограммы, копии решений органа местного самоуправления о предварительном согласовании места размещения площадок трасс или акта выбора площадки трассы строительства, копия решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о предоставлении земель для проведения изыскательских работ и исследований, копии договоров с собственниками земли землепользователями и другие необходимые материалы.

Техническое задание составляется Заказчиком и согласовывается Подрядчиком. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего Контракта, сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах.

Статья 2. Подрядчик обязан выполнять Работы согласно Технического задания, составленного в соответствии с требованиями СНиПов и настоящего Контракта, программой инженерных изысканий, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком, в соответствии с применимыми стандартами, указаниями Заказчика, требованиями законодательства РФ и условиями Контракта.

В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

Результат выполненных Работ по настоящему Контракту представляется Заказчику на материальных. Статья 3. Программа инженерных изысканий должна содержать:. Программа инженерных изысканий не является приложением к настоящему Контракту. Подрядчику замечания и дополнения к ней. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Программа инженерных изысканий повторно представляется на согласование Заказчика. Статья 4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

Контракта, при условии предоставления Подрядчиком счета на оплату. Не позднее 5 пяти календарных дней со дня получения авансового платежа, Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику счет-фактуру на сумму авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями ст. Зачет авансового платежа осуществляется пропорционально соотношению стоимости выполненных и принятых работ по соответствующим Актам сдачи-приемки.

Платеж по Контракту за выполненные работы этап работ осуществляется, после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ этапа работ в соответствии со ст. Без авансирования, с промежуточной оплатой:. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя цены единицы работы, но не более чем на 10 Десять процентов цены Контракта.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации. Денежные средства по настоящему Контракту перечисляются на банковские реквизиты Подрядчика, указанные в ст. Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате результатов работ этапа работ , указанных в п.

Контракта, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Статья 5. Работы, указанные в пункте 1. Дата начала Работ - Подрядчик приступает к началу работ на следующий день после передачи ему Заказчиком исходных данных, всей необходимой для выполнения работ документации согласно Технического задания и перечисления Авансового платежа в случае если Контрактом предусмотрено авансирование.

Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан осуществить их приемку и оплату, которая производится Заказчиком в порядке, установленном настоящим Контрактом. Перенос сроков выполнения работ по Контракту оформляется соответствующим дополнительным соглашением, при обосновании необходимости такого переноса Стороной, инициатива от которой исходит.

Статья 6. Права и обязанности Заказчика:. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов. Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. При некачественном с нарушениями требований Технического задания, Программы выполнения инженерных изысканий и условий настоящего Контракта выполнении работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный в требовании об устранении недостатков.

Направлять в порядке, предусмотренном ст. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом 2. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

Заказчик обязан:. Если Заказчик не предоставил исходные данные в указанный Контрактом срок, Подрядчик вправе не приступать к работе или работу приостановить до исполнения данного обязательства. При этом, срок выполнения работ по Контракту переносится на количество дней задержки предоставления исходных данных.

Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного предоставления исходных данных. Согласовать Программу инженерных изысканий, разработанную Подрядчиком в срок, установленный Сторонами в п. Если Заказчик не представил Подрядчику согласованную должным образом программу инженерных изысканий, Подрядчик вправе не приступать к работе или работу приостановить до исполнения данного обязательства.

При этом, срок выполнения работ по Контракту переносится на количество дней задержки предоставления согласованной программы инженерных изысканий. Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременного согласования Программы инженерных изысканий. Выплатить Подрядчику авансовый платеж, предусмотренный п. Если авансовый платеж предусмотрен условиями Контракта.

В случае нарушения обязательств Заказчика по перечислению авансового платежа, Подрядчик вправе к работе не приступать до надлежащего исполнения данных обязательств или вправе работу приостановить до оплаты авансового платежа.

При этом, срок выполнения работ по Контракту переносится на количество дней задержки оплаты авансового платежа. Заказчик не имеет право применять штрафные санкции за задержку выполнения работ в случае не своевременной выплаты авансового платежа. В течение 3 Трех рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначить ответственных представителей Заказчика, осуществляющих приемку работ и контроль за выполнением всех требований и условий Контракта, и официально письменно уведомить Подрядчика о назначенных представителях.

В уведомлении должны содержаться: Ф. Предоставлять Подрядчику в установленном Контрактом порядке все документы и информацию, необходимую для выполнения им работ, за исключением случаев, когда предоставление такой информации невозможно на основании соглашения о конфиденциальности, заключенного с третьими лицами.

Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ и обеспечить непрерывность финансирования работ на весь период действия Контракта.

Оказывать содействие Подрядчику в обеспечении допуска на Объект, обеспечении допуска работников Подрядчика и привлеченных им третьих лиц на Объект, и, при необходимости, обеспечить возможность подъезда техники.

Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. В случае если Контрактом предусматривается проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, соблюдать требования законодательства Российской Федерации к проведению таких работ.

Стороны обязуются за свой счет обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области защиты государственной тайны, как в процессе проведения работ, так и после их завершения, в том числе при досрочном расторжении Контракта.

Подрядчик не вправе передавать третьей стороне включая субподрядчиков сведения, составляющие государственную тайну, полученные от Заказчика при выполнении работ по Контракту без предварительного письменного согласия уполномоченного органа государственной власти. Передача и использование результатов работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну,, осуществляется в общем порядке, установленном Контрактом, с учетом настоящих требований.

При необходимости участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими специализированными организациями. Возместить Подрядчику фактически произведенные затраты в случае досрочного прекращения выполнения работ по настоящему Контракту в результате отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта в порядке и сроках, предусмотренных ст.

При получении от Подрядчика извещения о невозможности достижения результатов работ, установленных требованиями Технического задания, о нецелесообразности дальнейшего проведения работ в дневный срок принять решение о прекращении работ, либо внести изменения в Техническое задание. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Контракта. Права и обязанности Подрядчика.

Подрядчик обязан:. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты работ отдельного этапа работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

В течение 3 Трех рабочих дней, следующих за датой вступления Контракта в силу, назначить ответственных представителей Подрядчика, осуществляющих технический и производственный контроль выполняемых работ, принятие оперативных мер по вопросам, возникающим в процессе выполнения работ, координацию и согласование с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет Заказчику официальное письменное уведомление.

Подрядчик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные законодательством РФ, касающиеся выполнения работ по Контракту. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Предоставить информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком не позднее, 10 десяти дней до момента заключения им договора с субподрядчиком 3.

По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Техническую отчетную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Контракта, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

Не вносить в Техническую отчетную документацию без предварительного согласования в письменной форме Заказчиком изменений, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ по объекту. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работу при обнаружении:. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик в целях выполнения работ по настоящему Контракту обязан согласовать с исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления документы материалы и или передать их в указанные органы.

Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с работами, и приложить все усилия для их разрешения. В срок, установленный мотивированной письменной претензий Заказчика, и за собственный счет устранять недостатки и дополнять документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия таковой условиям Контракта.

Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов работ, не нарушающих исключительные права третьих лиц;. Подрядчик обязан оплачивать все необходимые налоги, пошлины, сборы и платежи, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и работ в рамках Цены Контракта.

Подрядчик обязуется использовать сведения, составляющие государственную тайну и переданные Заказчиком в связи с исполнением Контракта, исключительно в целях выполнения работ, предусмотренных Контрактом.

Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение Работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

При расторжении Контракта до завершения выполнения работ этапа работ по объекту или при окончании срока действия Контракта передать Заказчику в течение 10 десяти календарных дней, с момента предъявления соответствующего требования, разработанную Техническую отчетную документацию и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Подрядчик вправе:. Самостоятельно определять способы и методы выполнения Работ. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом результатов отдельного этапа работ работ. Запрашивать и получать информацию, материалы и документы, разъяснения и уточнения, необходимые для исполнения обязательств по настоящему Контракту. Требовать согласования Программы инженерных изысканий.

Сдать выполненные работы досрочно, известив об этом Заказчика письменно в течение 3 трех рабочих дней с указанием даты завершения работ по Контракту. Отказаться от выполнения объемов работ, если они выходят за рамки предмета настоящего Контракта и программы инженерных изысканий.

на выполнение работ по инженерным изысканиям. для нужд_. (указывается наименование Заказчика).  выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.

Согласно этому договору между Исполнителем и Заказчиком, он заключен для решения задачи по топографической съемке незастроенного земельного участка, определенного масштаба и в границах, определенных Заказчиком. Топографическая съемка осуществляется в бумажном и электронном вариантах. Сроки выполнения Договора разбиты на этапы, по количеству возможных затрат по дням, с предельной длительностью и заканчиваются после подписания акта приемки и сдачи работы. После окончания изыскательских работ Исполнителем, Заказчик обязан в обозначенный срок рассмотреть и вернуть подписанный акт приема-сдачи.

Если во время не будет ответа или мотивированного отказа от принятия работы, то заказ считается выполненным и подлежит оплате. В договоре присутствуют и другие разделы, регулирующие финансовые и правовые аспекты типового документа. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:.

Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное. За выполнение работ по пунктам 1. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций.

Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:.

В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

Заказчику будут переданы следующие материалы:. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Если по истечении срока, указанного в п. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы форс-мажорные обстоятельства , которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

Если обстоятельства непреодолимой силы и или их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, то есть не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения изменения, дополнения, поправки и приложения к договору. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется. Тип документа: Договор на оказание услуг Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,7 кб. Скачать в. Сроки действия и выполнения работ Сроки выполнения Договора разбиты на этапы, по количеству возможных затрат по дням, с предельной длительностью и заканчиваются после подписания акта приемки и сдачи работы. Это подписание также означает и окончательный расчет за выполненные изыскательские работы.

Обязательства договаривающихся сторон Со стороны Заказчика: внимательно относиться к предложениям Исполнителя; передать Исполнителю всю необходимую первоначальную документацию; для проведения инженерных изысканий; своевременно оплатить заказ. Исполнитель должен: обеспечить достоверность и качество изысканий; обеспечить выполнение мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя; передать Заказчику готовую документацию инженерно-топографический план участка согласно Техническому заданию и СНИПам.

Порядок сдачи работы После окончания изыскательских работ Исполнителем, Заказчик обязан в обозначенный срок рассмотреть и вернуть подписанный акт приема-сдачи. Да, спасибо! Спасибо Вам! Договоры Образцы документов Консультации юриста Советы юриста Календарь

.

Согласно этому договору между Исполнителем и Заказчиком, он заключен для решения задачи по топографической съемке незастроенного земельного участка, определенного масштаба и в границах, определенных Заказчиком.

.

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам. Перейти к основному содержанию. Форма поиска Поиск. Подряда на выполнение инженерных изысканий.

Оказание услуг по выполнению дендрологических изысканий и проектных работДоговор на геодезические работы образец бланкСроки выполнения полевых работ: инженерно-геологических.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Лилиана

    Спасибо за хорошее видео ))

  2. Лилия

    Перцовый баллон и для пса и для хозяина

  3. bouvtrerama

    Что касается Олх, то это они должны поменять формат сайта, и думать как защитить покупателей, сделать отзывы под каждым без возможности удаление, и так далее

  4. tiomabusi

    ПИДАРАСЫ ЧО ТВОРЯТ